在當(dāng)今社會，很多工程糾紛經(jīng)常發(fā)生在建筑工程中。那么，在審理有關(guān)工程糾紛的案件時，在建工程暫停施工如何索賠？

　　一、在建工程暫停施工如何索賠？

　　1.停工索賠，應(yīng)參照當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)工程造價依據(jù)進行賠償，但必須有監(jiān)理簽字停工，

　　2.因發(fā)包人或工程師的行為或錯誤導(dǎo)致停工，給承包人造成損失或(或)延誤工期的，發(fā)包人應(yīng)賠償承包人的損失(即成本索賠)，延誤工期(即工期索賠):成本索賠取決于不同的停工情況，一般可以包括人工成本；設(shè)備成本；材料成本；擔(dān)保手續(xù)費；貸款利息；保險費；利潤；管理費的人工成本有幾個方面:包括增加工作內(nèi)容的人工成本.停工損失費和降低工作效率的損失費累計。設(shè)備費:機械臺班費可以使用。.機械折舊費.設(shè)備租賃費等幾種形式。保函費用：工程延期時，保函費用相應(yīng)增加。

　　3.停工索賠取決于是誰造成的，是承包商自己造成的，是業(yè)主可以索賠的，主要是人員.設(shè)備.場地租賃等費用，但不能包括利潤，上述人員.監(jiān)理工程師必須確認設(shè)備的起止時間和實際停機時間。相關(guān)材料和圖片應(yīng)保存給相關(guān)部門調(diào)查。停工索賠必須在規(guī)范規(guī)定的期限內(nèi)提出，一般不超過28天，否則無效。

　　二、違章建筑工程勞務(wù)糾紛管轄在哪里？

　　《民事訴訟法》第二十一條規(guī)定，對公民提起的民事訴訟，由被告住所地人民法院管轄；被告住所與經(jīng)常住所不一致的，由經(jīng)常住所地人民法院管轄。法人或者其他組織提起的民事訴訟，由被告住所地人民法院管轄。

　　根據(jù)《民事訴訟法》解釋第十八條的規(guī)定，確定合同履行地法院管轄時，應(yīng)當(dāng)分三級處理。

　　1.當(dāng)事人在合同中約定合同履行地點的，應(yīng)當(dāng)按照約定確定合同履行地點，以確定合同履行的管轄法院。除本條第三款規(guī)定的情況外，不考慮合同是否已實際履行，實際履行地點是否與約定不同。

　　2.當(dāng)事人在合同中對履行地點沒有約定或者約定不明確的，應(yīng)當(dāng)根據(jù)合同糾紛中爭議標的物的類型確定合同的履行地點。具體情況分為三種情況：一是如果爭議的標的物是支付貨幣，則接收貨幣的一方的位置是合同履行的地點；第二，如果爭議標的物是交付房地產(chǎn)，則房地產(chǎn)的位置應(yīng)作為合同的履行地點；第三，爭議標的物為上述支付貨幣和交付房地產(chǎn)以外的其他標的物，如動產(chǎn).財產(chǎn)權(quán)的交付等，以履行義務(wù)的一方所在地為合同履行地。

　　3.《民事訴訟法》的解釋規(guī)定了根據(jù)合同履行情況確定管轄法院的兩種特殊情況。首先，雖然當(dāng)事人在合同中約定了履行的地點，但沒有實際履行，且當(dāng)事人的住所不在合同約定的履行地點，被告住所地人民法院直接管轄，管轄法院不再適用合同履行的地點；第二，如果當(dāng)事人在合同中沒有約定履行地點或者約定不明確的，應(yīng)當(dāng)直接以實際交易地點作為合同履行地點。

　　因此，工程勞動爭議向法院提起的訴訟，應(yīng)當(dāng)由工程所在地（即合同履行地）的法院管轄。勞動合同履行地不明確的，由用人單位所在地的基層人民法院管轄。

　　以上就是對“在建工程暫停施工如何索賠？”所進行的解答，我們可以了解到在建工程暫停施工如何索賠？的相關(guān)規(guī)定如上，希望對您有所幫助。如果大家還想了解其他法律知識，還提供了專業(yè)的律師在線咨詢服務(wù)，歡迎您再次進行法律咨詢。