建設(shè)工程的施工往往持續(xù)一段時(shí)間。在此期間，可能會(huì)因各種原因延誤工期或停工。此時(shí)，將涉及賠償問題。那么，如何處理暴雨造成的建設(shè)工程停工賠償問題呢？

　　由于暴雨、臺(tái)風(fēng)等災(zāi)害性天氣，建筑工程不時(shí)停工，必然給承包商和發(fā)包人造成損失。在這種情況下，如果你不知道如何處理賠償，你可能得不到索賠和不應(yīng)該支付的費(fèi)用。因此，無論是發(fā)包人還是承包人，都有必要知道在這種情況下如何處理賠償。

　　當(dāng)暴雨導(dǎo)致停工和損壞時(shí)，首先要處理一個(gè)問題，即承包人是否真的需要停工，這將對以后的賠償產(chǎn)生嚴(yán)重影響。

　　暴雨浸泡可排除，未達(dá)到不可抗力水平的，承包人應(yīng)排除障礙，繼續(xù)施工。擅自停工的，應(yīng)當(dāng)按照合同承擔(dān)違約責(zé)任，賠償發(fā)包人的有關(guān)損失。

　　如果暴雨浸泡是一種不可抗力的自然災(zāi)害，承包止工作是可以理解的，那么雙方可以按照以下方式處理賠償：

　　（1）工程本身的損壞，因工程損壞造成的第三人員傷亡和財(cái)產(chǎn)損失，以及運(yùn)至施工現(xiàn)場的材料和待安裝設(shè)備的損壞，由業(yè)主承擔(dān)。

　　(2)發(fā)包人、承包人的人員傷亡由其所屬單位負(fù)責(zé)，并承擔(dān)相應(yīng)的費(fèi)用。

　?。?）施工單位（承包人）應(yīng)承擔(dān)施工單位機(jī)械設(shè)備損壞和停工損失。

　　(4)清理、修復(fù)工作的費(fèi)用由雙方協(xié)商承擔(dān)，但實(shí)際上，費(fèi)用由發(fā)包人承擔(dān)。

　　(5)工期順延。

　?。?）停工期間，承包人應(yīng)發(fā)包人要求留在施工現(xiàn)場的必要管理人員和保安人員的費(fèi)用由發(fā)包人承擔(dān)。

　　需要注意的是，“誰主張誰舉證”因暴雨是否有必要停工和損失賠償，需要有充分的證據(jù)證明，否則自己的主張不會(huì)得到支持。承包人需要證明確實(shí)有必要停工，否則擅自停工給發(fā)包人造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

　　如因暴雨停工，雙方無法協(xié)商賠償，雙方可收集相關(guān)證據(jù)，委托建筑律師通過法院訴訟處理賠償事宜，避免雙方來回爭吵，浪費(fèi)寶貴時(shí)間。